Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с застройщика неустойки за просрочку по договору участия в долевом строительстве. 

Материалами дела установлено, что истец является участником договора долевого участия в строительстве жилого дома, по которому застройщик был обязан передать дольщику объект строительства в установленный срок.

Однако застройщик допустил просрочку на 2,5 месяца.

Районный суд, установив, что ответчик нарушил срок передачи истцу объекта долевого строительства, пришел к выводу о законности требований и взыскал с застройщика неустойку за весь период просрочки.

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда изменила решение суда, снизив сумму неустойки по доводам жалобы ответчика, поскольку строительство объекта было существенно затруднено в связи с санкциями недружественных стран, в результате которых застройщик был вынужден изменить проектные решения, что повлияло на сроки сдачи.